钟山区尖山80MW风电场、乌沙垭口80MW风电场、南开150MW风电场项目EPC总承包工程招标公告

钟山区尖山8**$3MW风电场、乌沙垭口8**$3MW风电场、南开1***0MW风电场项目EPC总承包工程招标公告

招标编号：TZGSZB-GC-ZBCG-GCGLB-2****5-0***3



1. 招标说明

钟山区尖山8**$3MW风电场项目EPC总承包工程已由贵州省能源局以黔能源审〔2****4〕4**$3号核准，工程发包人为中能建投（六盘水钟山）新能源有限公司（以下简称“招标人”或“发包人”）。工程投资控股方为中国能源建设集团投资有限公司，建设资金为自筹和贷款，自筹资金2**$3%，贷款8**$3%。钟山区乌沙垭口8**$3MW风电场项目EPC总承包工程已由贵州省能源局以黔能源审〔2****4〕4**$3号核准，工程发包人为中能建投（六盘水钟山）新能源有限公司（以下简称“招标人”或“发包人”）。工程投资控股方为中国能源建设集团投资有限公司，建设资金为自筹和贷款，自筹资金2**$3%，贷款8**$3%。钟山区南开1***0MW风电场项目EPC总承包工程已由贵州省能源局以黔能源审〔2****4〕4**$3号核准，工程发包人为中能建投（六盘水钟山）新能源有限公司（以下简称“招标人”或“发包人”）。工程投资控股方为中国能源建设集团投资有限公司，建设资金为自筹和贷款，自筹资金2**$3%，贷款8**$3%。以上工程已具备招标条件，现将以上工程的EPC总承包工程进行公开招标。

2. 项目概况、标段划分与招标范围

2.1 项目概况、标段划分

0***1#钟山区尖山8**$3MW风电场项目EPC总承包工程

1）项目的建设地点：钟山区尖山8**$3MW风电场项目位于贵州省六盘水市钟山区境内，海拔高度约1****0m～2****0m。场区周围有县道X2***2、县道X7***9及多条村村通公路，交通条件较为便利。本风电场中心到六盘水市区直线距离约3**$3km。

2）建设规模：本项目装机容量为8**$3.2**$3MW，拟安装1**$3台单机容量为6.2**$3MW的风力发电机组（拟确定机型为WTG6.2**$3-2***0A，轮毂高度为1***5m），年等效满负荷小时数为1****1.5**$3小时。新建8**$3.2**$3MW风电场、场区内3**$3kV集电线路采用地埋/架空线路方式，新建双回架空线路约1**$3.4**$3km、新建电缆直埋约1**$3.8**$3km；场内新建道路约8.4km、改造道路约2.8km。新建1座2***0kV升压站，在大湾电厂扩建1台1****0MVA联络变及融冰等系统，升压站新建单回4**$3公里2***0kV送出线路接入大湾电厂联络变2***0kV侧。

联络变及融冰等系统、升压站至联络变2***0kV送出线路纳入尖山风电场项目建设范围，费用由三个项目按装机容量分摊。

3计划工期：本项目总工期 1**$3 个月；

计划开工时间： 2****5 年 9 月 1**$3 日；具体开工日期以招标人或监理人发出的开工通知书为准，总工期不变。

计划竣工时间： 2****6年 1**$3月1**$3日。

0***2#钟山区乌沙垭口8**$3MW风电场项目EPC总承包工程

1）项目的建设地点：钟山区乌沙垭口8**$3MW风电场项目位于贵州省六盘水市钟山区境内，海拔高度约1****0m～2****0m。场区周围有县道X2***2、县道X7***9及多条村村通公路，交通条件较为便利。本风电场中心到六盘水市区直线距离约3**$3km。

2）建设规模：本项目装机容量为8**$3.2**$3MW，拟安装1**$3台单机容量为6.2**$3MW的风力发电机组（拟确定机型为WTG6.2**$3-2***0A，轮毂高度为1***5m），可研年等效满负荷小时数为1****8.5**$3小时。新建8**$3.2**$3MW风电场、场区内3**$3kV集电线路采用地埋/架空线路方式，新建单回架空线路约1**$3.2**$3km，双回架空线路约1**$3.3**$3km，新建电缆直埋约2**$3.1**$3km；场内新建道路约1**$3.4km、改造道路约1**$3.2km。本项目不另新建升压站，与钟山区尖山风电场项目、钟山区南开风电场项目共用一座2***0kV升压站，按容量比例承担钟山区尖山风电场建设的送出工程和对侧扩建费用。

3）计划工期：本项目总工期 1**$3个月；

计划开工时间： 2****5 年 9 月 1**$3 日；具体开工日期以招标人或监理人发出的开工通知书为准，总工期不变。

计划竣工时间： 2****6年 1**$3月1**$3日。

0***3#钟山区南开1***0MW风电场项目EPC总承包工程

1）项目的建设地点：钟山区南开1***0MW风电场项目位于贵州省六盘水市钟山区境内，海拔高度约1****0m～2****0m。场区周围有县道X2***2、县道X7***9及多条村村通公路，交通条件较为便利。本风电场中心到六盘水市区直线距离约2**$3km。

2）建设规模：本项目装机容量为1***0MW，拟安装2**$3台单机容量为6.2**$3MW的风力发电机组（拟确定机型为WTG6.2**$3-2***0A，轮毂高度为1***5m），可研年等效满负荷小时数为1****2.1**$3小时。新建1***0MW风电场，场区内3**$3kV集电线路采用地埋/架空线路方式，新建单回架空线路约1**$3.0**$3km、双回路架空线路约3**$3.7**$3km，新建电缆直埋约2**$3.8**$3km；场内新建道路约3**$3.9km、改造道路约1**$3.1km。本项目不另新建升压站，与钟山区尖山风电场项目、钟山区乌沙垭口风电场共用一座2***0kV升压站，按容量比例承担钟山区尖山风电场建设的送出工程和对侧扩建费用。

3）计划工期：本项目总工期 1**$3个月；具体开工日期以招标人或监理人发出的开工通知书为准，总工期不变。

计划开工时间： 2****5 年 9 月 1**$3 日。

计划竣工时间： 2****6年 1**$3月1**$3日。

2.2 招标范围

0***1#钟山区尖山8**$3MW风电场项目EPC总承包工程

钟山区尖山8**$3MW风电场项目发包采用工程总承包的方式，承包范围为尖山风电场本体工程、送出工程、对侧扩建工程建设及并网手续办理，施工红线以外的用地和送出工程用地(包括临时租地及报批手续、民事协调及拆迁补偿)、项目勘察、设计、采购、大件运输、施工总承包(含环保工程、水保工程、复垦复绿工程、安全监测工程、消防设施及生产生活供水工程)、项目管理、工程调试、涉网试验(并网前及并网后)、电力质检、电网验收、项目并网、项目验收、质保等工程标准化建设、达标投产、劳动安全与职业卫生。并对以上总承包范围内的安全、质量、工期、造价和水保、环保、档案等负全面责任。

详细内容见招标文件第五章发包人要求1.2条款。

0***2#钟山区乌沙垭口8**$3MW风电场项目EPC总承包工程

钟山区乌沙垭口8**$3MW风电场项目发包采用工程总承包的方式，承包范围为乌沙垭口8**$3MW风电场本体工程，施工红线以外的用地和送出工程用地(包括临时租地及报批手续、民事协调及拆迁补偿)、项目勘察、设计、采购、大件运输、施工总承包(含环保工程、水保工程、复垦复绿工程、安全监测工程、消防设施及生产生活供水工程)、项目管理、工程调试、涉网试验(并网前及并网后)、电力质检、电网验收、项目并网、项目验收、质保等工程标准化建设、达标投产、劳动安全与职业卫生。并对以上总承包范围内的安全、质量、工期、造价和水保、环保、档案等负全面责任。

详细内容见招标文件第五章发包人要求1.2条款。

0***3#钟山区南开1***0MW风电场项目EPC总承包工程

钟山区南开1***0MW风电场项目发包采用工程总承包的方式，承包范围为南开风电场本体工程，施工红线以外的用地和送出工程用地(包括临时租地及报批手续、民事协调及拆迁补偿)、项目勘察、设计、采购、大件运输、施工总承包(含环保工程、水保工程、复垦复绿工程、安全监测工程、消防设施及生产生活供水工程)、项目管理、工程调试、涉网试验(并网前及并网后)、电力质检、电网验收、项目并网、项目验收、质保等工程标准化建设、达标投产、劳动安全与职业卫生。并对以上总承包范围内的安全、质量、工期、造价和水保、环保、档案等负全面责任。

详细内容见招标文件第五章发包人要求1.2条款。

3. 投标人资格要求

0***1#钟山区尖山8**$3MW风电场项目EPC总承包工程

3.1 财务及信誉要求

3.1.1没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施；

3.1.2投标人近三年没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或招标人取消其投标的资格。未被列入失信被执行人名单及本集团的黑名单库；

3.1.3近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大质量或安全事故；

3.1.4未被人民法院纳入“失信被执行人”名单或其有关信息已从失信被执行人名单库中删除。

3.2资质要求

3.2.1 本次招标要求投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，需提供有效的证明文件。必须同时具备电力行业工程设计甲级及以上资质、电力工程施工总承包二级及以上资质，以及有效的安全生产许可证，且通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，同时在人员、设备、资金等方面具有相应的EPC工程总承包实施能力。

3.2.2 本次招标接受联合体投标。

3.2.3 联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，明确联合体牵头人，并附联合体协议书。

3.2.2.2 设计单位资质：工程设计综合甲级资质或电力行业工程设计甲级资质。

3.2.2.3 施工单位资质：电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.3业绩要求

投标单位须具备近三年(2****2年-2****4年)承担过1***0MW及以上的风电场EPC 总承包并网投产的项目业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的业主开具的完工证明扫描件，合同扫描件须至少包含;合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围内容及关键技术参数等信息。

若投标人为联合体，联合体内任意成员满足以上业绩要求或联合体成员均具有近三年与本项目同等规模的相应设计、施工或者工程总承包业绩。

3.4项目管理人员资格要求

3.4.1项目经理的资格要求：投标单位拟派出的项目经理依法承担质量终身责任，应具备注册一级建造师资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致，具有有效期内的安全生产考核合格证书（B证）或中级安全师执业证书，担任过1***0MW及以上风力发电工程EPC总承包项目经理或设计、施工、监理等项目负责人，且熟悉工程技术与工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。投标人须提供能证明项目经理业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、项目经理、竣工时间及单位名称）。

3.4.2设计负责人的资格要求：具备高级及以上职称或相关注册执业资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致。担任过1***0MW及以上风电项目设计负责人的业绩，投标人须提供能证明设计负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料（投标人为设计单位的要求提供此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求，则根据投标文件中承担的内容，认定是否需要满足此项要求；投标文件未明确是否承担设计工作的，按承担认定）。

3.4.3施工负责人的资格要求：具备高级及以上职称或提供有效的一级注册建造师执业资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致。施工负责人须担任过1***0MW及以上风电项目施工负责人的经历，投标人须提供能证明施工负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、施工负责人、竣工/投运时间及单位名称）（投标人为施工单位的要求提供此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求，则根据投标文件中承担的内容，认定是否需要满足此项要求；投标文件未明确是否承担设计工作的，按承担认定）。

3.4.4安全负责人的资格要求：具备中级及以上职称，必须具有有效期内中级安全师执业证书或安全生产考核合格证书（C证）。担任过1***0MW及以上风电项目安全负责人的业绩，投标人须提供能证明安全负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、现场安全负责人、竣工/投运时间及单位名称）。

3.4.5项目管理机构其他人员： 电气一次、二次、安全、质量、土建、资料等管理人员许持证上岗。

0***2#钟山区乌沙垭口8**$3MW风电场项目EPC总承包工程

3.1 财务及信誉要求

3.1.1没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施；

3.1.2投标人近三年没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或招标人取消其投标的资格。未被列入失信被执行人名单及本集团的黑名单库；

3.1.3近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大质量或安全事故；

3.1.4未被人民法院纳入“失信被执行人”名单或其有关信息已从失信被执行人名单库中删除。

3.2资质要求

3.2.1 本次招标要求投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，需提供有效的证明文件。必须同时具备电力行业工程设计甲级及以上资质、电力工程施工总承包二级及以上资质，以及有效的安全生产许可证，且通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，同时在人员、设备、资金等方面具有相应的EPC工程总承包实施能力。

3.2.2 本次招标接受联合体投标。

3.2.3 联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，明确联合体牵头人，并附联合体协议书。

3.2.2.2 设计单位资质：工程设计综合甲级资质或电力行业工程设计甲级资质。

3.2.2.3 施工单位资质：电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.3业绩要求

投标单位须具备近三年(2****2年-2****4年)承担过1***0MW及以上的风电场EPC 总承包并网投产的项目业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的业主开具的完工证明扫描件，合同扫描件须至少包含;合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围内容及关键技术参数等信息。

若投标人为联合体，联合体内任意成员满足以上业绩要求或联合体成员均具有近三年与本项目同等规模的相应设计、施工或者工程总承包业绩。

3.4项目管理人员资格要求

3.4.1项目经理的资格要求：投标单位拟派出的项目经理依法承担质量终身责任，应具备注册一级建造师资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致，具有有效期内的安全生产考核合格证书（B证）或中级安全师执业证书，担任过1***0MW及以上风力发电工程EPC总承包项目经理或设计、施工、监理等项目负责人，且熟悉工程技术与工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。投标人须提供能证明项目经理业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、项目经理、竣工时间及单位名称）。

3.4.2设计负责人的资格要求：具备高级及以上职称或相关注册执业资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致。担任过1***0MW及以上风电项目设计负责人的业绩，投标人须提供能证明设计负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料（投标人为设计单位的要求提供此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求，则根据投标文件中承担的内容，认定是否需要满足此项要求；投标文件未明确是否承担设计工作的，按承担认定）。

3.4.3施工负责人的资格要求：具备高级及以上职称或提供有效的一级注册建造师执业资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致。施工负责人须担任过1***0MW及以上风电项目施工负责人的经历，投标人须提供能证明施工负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、施工负责人、竣工/投运时间及单位名称）（投标人为施工单位的要求提供此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求，则根据投标文件中承担的内容，认定是否需要满足此项要求；投标文件未明确是否承担设计工作的，按承担认定）。

3.4.4安全负责人的资格要求：具备中级及以上职称，必须具有有效期内中级安全师执业证书或安全生产考核合格证书（C证）。担任过1***0MW及以上风电项目安全负责人的业绩，投标人须提供能证明安全负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、现场安全负责人、竣工/投运时间及单位名称）。

3.4.5项目管理机构其他人员： 电气一次、二次、安全、质量、土建、资料等管理人员许持证上岗。

0***3#钟山区南开1***0MW风电场项目EPC总承包工程

3.1 财务及信誉要求

3.1.1没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施；

3.1.2投标人近三年没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或招标人取消其投标的资格。未被列入失信被执行人名单及本集团的黑名单库；

3.1.3近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大质量或安全事故；

3.1.4未被人民法院纳入“失信被执行人”名单或其有关信息已从失信被执行人名单库中删除。

3.2资质要求

3.2.1 本次招标要求投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，需提供有效的证明文件。必须同时具备电力行业工程设计甲级及以上资质、电力工程施工总承包二级及以上资质，以及有效的安全生产许可证，且通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，同时在人员、设备、资金等方面具有相应的EPC工程总承包实施能力。

3.2.2 本次招标接受联合体投标。

3.2.3 联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，明确联合体牵头人，并附联合体协议书。

3.2.2.2 设计单位资质：工程设计综合甲级资质或电力行业工程设计甲级资质。

3.2.2.3 施工单位资质：电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.3业绩要求

投标单位须具备近三年(2****2年-2****4年)承担过1***0MW及以上的风电场EPC 总承包并网投产的项目业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的业主开具的完工证明扫描件，合同扫描件须至少包含;合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围内容及关键技术参数等信息。

若投标人为联合体，联合体内任意成员满足以上业绩要求或联合体成员均具有近三年与本项目同等规模的相应设计、施工或者工程总承包业绩。

3.4项目管理人员资格要求

3.4.1项目经理的资格要求：投标单位拟派出的项目经理依法承担质量终身责任，应具备注册一级建造师资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致，具有有效期内的安全生产考核合格证书（B证）或中级安全师执业证书，担任过1***0MW及以上风力发电工程EPC总承包项目经理或设计、施工、监理等项目负责人，且熟悉工程技术与工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。投标人须提供能证明项目经理业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、项目经理、竣工时间及单位名称）。

3.4.2设计负责人的资格要求：具备高级及以上职称或相关注册执业资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致。担任过1***0MW及以上风电项目设计负责人的业绩，投标人须提供能证明设计负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料（投标人为设计单位的要求提供此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求，则根据投标文件中承担的内容，认定是否需要满足此项要求；投标文件未明确是否承担设计工作的，按承担认定）。

3.4.3施工负责人的资格要求：具备高级及以上职称或提供有效的一级注册建造师执业资格证书，且注册单位必须与投标单位名称一致。施工负责人须担任过1***0MW及以上风电项目施工负责人的经历，投标人须提供能证明施工负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、施工负责人、竣工/投运时间及单位名称）（投标人为施工单位的要求提供此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求，则根据投标文件中承担的内容，认定是否需要满足此项要求；投标文件未明确是否承担设计工作的，按承担认定）。

3.4.4安全负责人的资格要求：具备中级及以上职称，必须具有有效期内中级安全师执业证书或安全生产考核合格证书（C证）。担任过1***0MW及以上风电项目安全负责人的业绩，投标人须提供能证明安全负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料扫描件（以上材料需能体现工程名称、现场安全负责人、竣工/投运时间及单位名称）。

3.4.5项目管理机构其他人员： 电气一次、二次、安全、质量、土建、资料等管理人员许持证上岗。

4. 招标文件的获取

4.1获取时间：2****5年6月1**$3日1**$3时0**$3分至2****5年6月2**$3日1**$3时0**$3分分；

4.2 凡有意参加投标者，请于2****5年6月2**$3日1**$3时前,注册并登陆中国能建电子采购平台（以下简称“平台”）（网址：http://ec.ceec.net.cn）在本招标项目的招标公告下方的报名表进行报名，并通过以下方式购买招标文件。

通过汇款方式购买招标文件，汇款到以下账户：

收款单位户名：中国能源建设集团电子商务有限公司

收款单位账号：3***3注册后查看8注册后查看2注册后查看0****1

开户行：光大银行北京丰台支行

已汇款购买招标文件的投标人，需将标书费汇款凭证扫描件上传至平台。招标人在平台设置允许下载招标文件后，投标人于2****5年6月2**$3日1**$3时前登陆平台下载电子招标文件。

4.3 招标文件每标段售价2****0元，售后不退,请递交标书费并待招标文件发出后，登录电子采购平台于“我的工作台—我参与的项目—运行/已完成”中找到本项目，点击项目名称左侧的“开票信息”以填写发票信息（请务必确认内容填写无误，由于填写错误导致发票存在问题，后果由潜在投标人承担），填写完成后即可在电子采购平台下载招标文件。

4.4 投标人缴纳标书费后，请在开标后3**$3日内自行在采购平台维护开票信息。若超过3**$3日未维护，将开具增值税普通发票。。

5. 投标文件的递交

5.1 投标人应购买中国能建电子采购平台企业CA证书。（企业CA证书电子钥匙办理请参见中国能建电子采购平台“下载专区CA相关下载及常见问题CA证书办理指南（新）”。办理CA证书电子钥匙需要3-5个工作日，含材料准备、邮寄办理及CA证书电子钥匙寄回时间，请妥善考虑办理时间。）

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2****5年7月9日1**$3时0**$3分，投标人应在截止时间前通过中国能建电子采购平台凭CA证书电子钥匙递交电子投标文件。

注：因本工程招投标采用电子招投标（线上）与传统的非电子招投标（线下）同时进行的模式，投标人须于投标截止时间2****5年7月9日1**$3时0**$3分前递交纸质版投标文件，递交地点为北京市朝阳区东三环南路1**$3号华泰饭店2***2室。

5.3逾期上传或未上传成功的的电子投标文件，中国能建电子采购平台将予以拒收。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按招标文件要求密封的纸质投标文件，招标人（招标代理）将予以拒收。

5.4 当电子版投标文件与纸版投标文件内容不一致时，以纸版正本内容为准（或废标或其他）。

6. 开标时间及地点

6.1开标时间:2****5年7月9日1**$3时0**$3分（北京时间）。

6.2 地点：中国能建电子采购平台（http://ec.ceec.net.cn）开标大厅及北京市朝阳区东三环南路1**$3号华泰饭店2***2室。

7. 其他

7.1 发布公告的媒介：本次招标公告同时在中国能建电子采购平台(http://ec.ceec.net.cn)及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。

7.2 新用户使用注意事项：

请潜在投标人报名成功后务必记住用户名，使用该用户名登录，初始密码为1注册后查看8，登录后请尽快修改密码。报名成功后，请等待工作人员开通文件下载权限。

7.3 CA电子签章办理：

参与本工程投标需办理CA电子签章，CA在线办理电话0***2-5注册后查看4转1转1，办理CA电子签章一般需要3-5个工作日，请合理安排时间。

7.4 公告内所述日期如有变动，招标人将及时在电子采购平台上以书面方式通知。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为中国能源建设集团投资有限公司招标监督小组。

9. 联系方式

招 标 人：中能建投（六盘水钟山）新能源有限公司

地 址：贵州省六盘水市钟山区月照街道钟山产业园区科技孵化园综合楼4楼

联 系 人：邱乔斌

电 话：1***9注册后查看6****4



招标代理：中国能源建设集团电子商务有限公司

地 址：天津市河东区卫国道1***4号

联 系 人：王梓菱

电 话：0***2-5注册后查看9

电子邮箱：zlwang2****1@ceec.net.cn