公告内容
河北省环渤海区域应急救援中心建设项目
澄清答疑
答疑编号：0**$3
问题1：河北省环渤海区域应急救援中心建设项目组价依据为河北省2****2定额，还是河北省建设工程消耗量标准-沧州建筑工程估算表（2****3）、沧州装饰装修工程估算表（2****3）？
答：投标人依据自身情况，自主选择定额库进行组价。
问题2：惠招标平台上传电子标时，需要选择对应定额库（对应定额库为1**$3定额、2**$3定额），如果组价使用沧州估算表，对于传标是否有影响？
答：平台定额设置（1**$3定额、2**$3定额库）只是用来区分清单是否含有规费，设置时应和电子招标文件中设置一致（默认一致），平台据此对税金、规费、安全生产文明施工费的费率进行清标，其他并无影响。
问题3：专业工程暂估价表、暂列金额，是否含安全文明施工费及税金？
答：专业工程暂估价、暂列金额均包含除税金外的一切费用。
问题4：招标文件第2***4页（四）近年发生的诉讼及仲裁情况 投标人如有诉讼及仲裁，应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。而招标文投标人须知第3.5.5项是授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供），请明确招标文件第2***4页（四）近年发生的诉讼及仲裁情况需要附的证明材料。
答：招标文件第2***4页（四）近年发生的诉讼及仲裁情况，要求应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。因本项目投标人须知无3.5.5项，投标人如有诉讼及仲裁应自行编写并提供相关证明材料。
问题5：招标文件第1**$3页，投标人须知第1**$3.6条暂估价第3.条占最高投标限价比例：2**$3.2**$3%。请问占最高投标限价比例的2**$3.2**$3%是否指暂估价占最高限价的最高比例为2**$3.2**$3%？
答：暂估价占最高投标限价比例是2**$3.2**$3%。
问题6：招标文件第1***5页，第7.5.2，仅约定了“因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%”，但未约定其他违约的违约金上限，建议调整为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3%；承包人其他违约的违约金上限为合同总价的2%。
答：严格按招标文件内容执行。
问题7：招标文件第1***8页，第1**$3.4.1“……….不属于上述情况的材料价格，按发包人、承包人、监理单位、项目管理单位及造价咨询单位共同认定价格调整。……”，建议调整为“……….不属于上述情况的材料价格，按发包人、承包人、监理单位、项目管理单位及造价咨询单位共同认定价格调整，三方共同认定价格的材料，不再参与中标下浮率的下浮。……”
答：严格按招标文件内容执行。
问题8：招标文件第1***8页，“关于质量保证金的补充约定：工程质量保证金为工程价款结算总额的3%，工程项目竣工验收合格1**$3日内以转账形式打到发包人指定账户。”，而根据招标文件第1**$3页，投标人须知第1**$3.5条，质量保证金可选用：？其他：可选择电汇、转账、现金、支票、汇票、本票、银行保函、保证保险中任意一种形式（以电汇或转账或支票或汇票或本票形式提交保证金的，应当从其基本账户开具，转入招标人指定账户；采用银行保函时，出具保函的银行级别：具有相应担保额度的国内商业银行；采用保证保险的，中标人应当通过基本账户购买保险保函）。请按投标人须知第1**$3.5条调整第1***8页的补充约定。
答：严格按招标文件内容执行。
问题9：由于本项目的投标时间暂紧且项目清单项目多，现时仅提供了电子表格版本的投标工程量清单（仅有工程量，没有相应的软件版清单），为提高投标效率及投标的准确性，请提供最高投标限额价清单的软件版。
答：本项目提交的招标资料符合相关法律规定，请投标人按惠招标电子招投标交易平台上传的工程量清单编制。
问题1**$3：招标清单文件中暂列金额、专业工程暂估价是否为含税金额
答：专业工程暂估价、暂列金额均包含除税金外的一切费用。
问题1**$3：招标文件中招标人须知前附表1**$3.7提到：“根据《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的要求，达到危大工程范围的项目，建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。建设单位在招标文件中列出危大工程清单的，施工单位在投标时要有明确相应的安全管理措施，否则其投标将被否决。”招标文件及相关资料中没有建设单位列出的危大工程清单，无法明确相应的安全管理措施，由于此项为废标项，请问招标文件及资料是否没有提供全？如无提供，后续是否会补发？
答：本招标文件中无危大工程清单，投标人可根据项目情况，自行编写安全管理措施。
如有投标人未及时浏览网站造成澄清答疑信息遗漏，招标人及招标代理机构概不负责。
招标代理公司
：河北和盛招标代理有限公司
时间：2****5年4月1**$3日
附件下载
