主要包括T2航站楼主楼工程0米层、5.6米层、1**$3米层、1**$3.8**$3米层及大天花，高架桥与T2航站楼连桥地面石材，T1航站楼自动步道利旧区及T2航站楼通往交通中心的1座全封闭连廊，装修面积约为9.3**$3万㎡，投资额约1.9**$3亿元

主要包括T2航站楼主楼工程0米层、5.6米层、1**$3米层、1**$3.8**$3米层及大天花，高架桥与T2航站楼连桥地面石材，T1航站楼自动步道利旧区及T2航站楼通往交通中心的1座全封闭连廊(不含商业、疏散通道及总包范围内的办公用房、设备机房)，装修面积约为9.3**$3万㎡；包括但不仅限于值机办票大厅、安检通道、国际出发联检区域、国际国内出发大厅、国际国内到达大厅、值机岛、卫生间、大天花、行李提取大厅、迎客厅、卫生间等区域的二次装修工程及二次机电安装工程，具体招标范围和内容详见招标文件、招标图纸、工程量清单及其编制说明

单项合同额1注册后查看6.1****2万元的建筑装修装饰工程

单项合同额1注册后查看6.1****2万元的装饰装修工程

详见工程建设规模

(1)本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。(2)其他详见招标文件

①从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达投标保证金指定账户；②或按福州市建设工程招标投标年度投标保证金制度交存年度投标保证金，如果年度投标保证金的金额不足时，不足的部分按本条款①的方式补足；③或电子保函

福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）、福州市建设工程招标投标信息网（https://fzzbt.portal.zhiguangong.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程

第1标段（施工）

补充通知

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

一、补充内容如下：

1、工程量清单中暂定咨询审核费2注册后查看0元，属于不可竞争费，中标后签订合同时计入“其他费用”中。计算评标基准价时，该暂定咨询审核费（金额2注册后查看0元）计入“暂列金额“中进行计算。“暂定咨询审核费2注册后查看0元”投标人在投标报价时不能更改，否则视为不响应招标文件实质性要求，按否决投标处理。因不可竞争费电子标的设置问题，本项目电子招标文件需进行修改，修改后的电子招标文件将与本补充通知同时发布。请各投标人及时通过福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）在本补充通知的附件中免费下载，否则自行承担后果。

2、本次精装修卫生间需进行二次深化设计，镜柜需考虑液压开启的基础上，镜柜内相应的抽纸巾盒、皂液器需设置轨道下拉进行换取，相应设备应为成品模块式，此项费用投标人应在投标报价时综合考虑计取，不再额外支付。中标后以上内容要求承包人对施工图进行深化，并提报发包人进行确认，深化费不再计取。

3、承包人对墙面成品百叶风口进行二次深化时应包含尼龙过滤网，风口金属板材质参考相邻墙面金属材质做法，此项费用投标人应在投标报价时综合考虑计取，不再额外支付。中标后上述相应内容由承包人进行深化后提报发包人进行确认，深化费用不再计取。

4、招标文件工程量清单编制说明及建筑工程招标控制价编制说明补充如下：

(1)公共卫生间镜箱已综合考虑相应的抽纸巾盒、皂液器下拉换取轨道，并为成品模块式，后期二次深化需以发包人确认为准，投标人应在报价中综合考虑，综合单价不做调整。

(2)墙面成品百叶风口已综合考虑配套尼龙过滤网，成品金属风口及尼龙过滤网二次深化后样式需以发包人确认为准，投标人应在报价中综合考虑，综合单价不做调整。

5、招标工程量清单编制说明及建筑工程招标控制价编制说明中的“主要材料设备参考品牌明细表”、招标文件第7章 技术标准和要求“参考品牌”统一更正如下：

二、本补充通知为本工程招标文件组成部分，原招标文件与本补充通知有矛盾的，按本补充通知执行。

元翔（福州）国际航空港有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

2***25年2月8日

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程

第1标段（施工）

答疑纪要

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

一、答疑：

1、业绩要求为前五年内完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不少于1注册后查看0万元且装饰装修面积不少于5注册后查看0平方米的公共建筑装修装饰工程，请问单项合同中包含装饰装修工程的业绩是否符合要求？

答：单项合同中包含装饰装修工程的业绩，符合招标文件约定的“类似工程业绩合同类型”，但投标人提供的业绩证明材料应能体现出该业绩中装修装饰工程的金额（不少于1注册后查看0万元）、面积（装饰装修面积不少于5注册后查看0平方米），且招标文件规定的平台登记的竣工验收备案信息(或竣工验收信息）应能体现该业绩中装修装饰工程的金额（不少于1注册后查看0万元）、面积（装饰装修面积不少于5注册后查看0平方米）指标，否则其业绩不计。

2、招标文件4.1.9投标人的“类似工程业绩”要求“（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。”其中施工合同是否有类型限制，施工总承包合同是否符合该项目业绩合同要求？

答：本项目“类似工程业绩合同类型”已在招标文件第8章后的《通用本补正数据表》第2条“5、其他要求（2）”中具体说明。

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩,必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。是否必须体现“装饰装修面积”字样？若全国建筑市场监管公共服务平台查询显示面积为总面积及最大单体面积，是否符合业绩指标中面积的要求？

答：若投标人提供的业绩承包内容仅包含装修装饰工程，则全国建筑市场监管公共服务平台（或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台）查询显示面积为总面积及最大单体面积的符合业绩指标中的面积要求。其他情形的业绩均要求在招标文件规定的平台登记的竣工验收备案信息（或竣工验收信息）能体现该业绩中装修装饰工程的面积指标，否则不符合业绩指标中面积的要求。具体要求详见招标文件第8章后的《通用本补正数据表》第2条“5、其他要求（3）”。

4、招标文件对类似业绩要求已明确需提供合同、竣工验收报告。但还需提供在四库一平台查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

（1）请问：因很多装饰业绩为从总包项目独立分包所得的精装修分包业绩，四库一平台竣工验收信息中不体现相应指标，只体现总包信息，目前招标文件设置企业业绩和项目负责人业绩需提供在四库一平台查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，有排除潜在单位的情况。是否参照福建省其他招标项目。企业业绩和项目经理只要在四库一平台中招投标信息或者合同登记信息或竣工验收备案信息或竣工验收信息体现工程指标就满足要求?

（2）请问，若合同中不能体现装修室内装修金额，是否只要提供工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件证明室内装修金额即可?

答：（1）本项目的业绩要求按招标文件执行。企业业绩和项目经理只在四库一平台中招投标信息或者合同登记信息体现工程指标不满足要求。

（2）“类似工程业绩”的相关证明材料要求详见招标文件第3章《评标办法和标准数据表（综合评估法B类）》第7项4.1.9款第2条和第8章后的《通用本补正数据表》第2条“5、其他要求”。

5、本项目企业类似业绩和项目负责人类似业绩要求，既要满足造价金额，且要满足面积要求。是否满足造价或者金额满足其中之一即满足要求?

答：本项目的投标人“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不少于1注册后查看0万元且装饰装修面积不少于5注册后查看0平方米的公共建筑装修装饰工程，为面积和造价两个指标均需满足要求。投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”是指：投标人拟派的项目负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒价发布招标公告之日）担任过一项完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不少于1注册后查看0万元的公共建筑装修装饰工程的项目负责人，仅要求造价一个指标。

6、招标文件提及投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。且四库一平台中应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。

请问，若类似业绩项目经理后期变更，是否提供变更后的证明资料，即认可变更后的项目经理满足本招标文件要求?

答：按招标文件规定，投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同、竣工验收证明材料、平台登记的竣工验收备案信息（或竣工验收信息）三者中标明的项目负责人有不一致的情况，其业绩不计。

7、招标文件第三章评标办法和标准其他因素评分标准：（1）投标人的“类似工程业绩”（如有）加分（4分）：投标人具有二项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”加4分。请问：如果我司只提供一项业绩得几分？是否为2分？

答：本项目投标人具有二项及以上满足“类似工程业绩”要求的可得4分，只提供一项满足“类似工程业绩”要求的仅符合资格要求，不予加分。

8、招标文件招标公告3.5投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不少于1注册后查看0万元且装饰装修面积不少于5注册后查看0平方米的公共建筑装修装饰工程。请问：由于装饰装修分包中，竣工单体现的面积一般为建筑面积，请问竣工单和四库一平台上体现的建筑面积不少于5注册后查看0平方米的业绩是否认可？

答：若投标人提供的业绩承包内容仅包含装修装饰工程，则提供的竣工单和四库一平台竣工验收备案信息（或竣工验收信息）体现建筑面积予以认可。

9、招标文件P5**$3第7项4.1.9：（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计；3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息，提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息，且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

请问如果我司提供了业主证明文件，证明了业绩指标，但在全国建筑市场监管公共服务平台查询到的竣工验收信息中为建筑面积，不体现装饰装修面积，请问是否认可？

答：若投标人提供的业绩承包内容仅包含装修装饰工程，则在全国建筑市场监管公共服务平台（或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台）查询到的竣工验收信息中为建筑面积予以认可，其他情形均应按招标文件第8章后的《通用本补正数据表》第2条“5、其他要求（3）”执行。

1**$3、商住楼是否满足本项目公共建筑要求？

答：投标人若提供商住楼的业绩，投标人提供的业绩证明材料应能体现出该业绩中商业部分装修装饰工程的金额、面积，且招标文件规定的平台登记的竣工验收备案信息（或竣工验收信息）应能体现该业绩中商业部分装修装饰工程的金额、面积指标，否则其业绩不计。

1**$3、厂房是否满足本项目公共建筑要求？

答：不满足。

1**$3、本项目两个标段工程体量较大，中间加上着春节，时间较为紧急，请酌情延期开标。

答：按招标文件执行。

1**$3、本项目为机场项目招标，施工体量大、图纸内容多、材料品种多，投标工作量较大。由于投标期间跨春节，受材料商放假影响，无法保证材料询价工作。请问是否可以酌情考虑适当延长投标时间1**$3-2**$3天左右，以便更充分的编制投标文件和商务投标报价？

答：按招标文件执行。

1**$3、本项目要求：“技术标为暗标，暗标不得存在体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息”。请问除以上要求外，在文字字体、字号、文字加粗、行距、页眉页脚、页码、目录、表格及流程图的颜色填充、图片颜色及图片中的文字格式等内容均由投标单位自拟格式即可？

答：本项目技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，格式由投标人自拟，所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

1**$3、为更好的体现标书编制内容，请问平面布置图、进度计划图等是否可以采用横向页面进行编制？

答：详见本答疑纪要第1**$3条。

1**$3、为更好的体现标书编制内容，请问技术标文件中图片是否可以采用彩色进行编制？

答：详见本答疑纪要第1**$3条。

1**$3、根据招标文件描述：“技术文件页数原则上不超过2***0页”，如下所示：

技术标文件包含8个章节，需编制内容较多，请问技术标文件是否可以按照页面A3版面2***0页进行编制技术投标文件？

答：招标文件中对技术文件的页面大小不做要求。

1**$3、请问投标文件上传通道中，对技术投标文件的格式和容量大小是否有限制要求？

答：投标人可咨询电子招投标项目组技术人员，咨询联系电话:0****1-8注册后查看6。

1**$3、招标文件中关于拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求描述如下所示：

请问项目管理人员配备是否按照上述岗位及人员数量要求配置即可？

答：本项目投标时仅要求投标人按招标文件第3章“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”配置项目管理人员，项目实施过程中应按招标人要求及项目施工需求配备相关人员。

2**$3、招标文件中技术文件评分标准表（格式）第8项评审子项目名称为BIM技术应用方案，在评审内容和标准中描述如下所示：

请问（1）BIM技术应用方案是以本项目BIM技术应用进行编制还是我司以往机场项目BIM技术应用进行编制？（2）提供的同类别装修BIM模型应用方案具体需包含哪些内容；（3）因技术标为暗标，同类别装修BIM模型应用方案会体现出施工企业信息，请问此部分内容是否可为明标？

答：（1）BIM技术应用方案应以本项目BIM技术应用进行编制，可结合投标人以往机场项目BIM技术应用进行编制；

（2）提供的同类别装修BIM模型应用方案需要包含的内容参照本项目招标文件中技术文件评分标准表（格式）第8项评审子项目BIM技术应用方案①至④点及第⑤点所要求的整体模型鸟瞰图及各主要模型节点图；

（3）整个技术文件都必须为暗标，所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

2**$3、招标文件第6**$3页，《技术文件评分标准表》序号8，关于BIM技术应用方案中描述的内容如截图所示：

是否理解为整个BIM技术应用方案以图片形式进行展示？请招标人明确。

答：模型鸟瞰图及各主要模型节点图以图片形式展示，其余BIM技术应用方案仍以文字说明。

2**$3、招标文件中有甲供材，招标清单中是否未把甲供材设置为评审材料？

答：招标工程量清单和控制价中未计取甲供材料主材费用。

2**$3、招标清单编制说明中的“四、主要材料设备参考品牌明细表”与第7章 技术标准和要求-装修中“（三）参考品牌”中品牌不一致，请贵司明确材料品牌以哪个表为准？

答：详见本项目补充通知（一）第5条。

2**$3、软件版招标清单中此处的分部名称

与表格中此处名称不一致，以哪个为准？

答：经核对，软件版与电子表格名称一致。

2**$3、由于招标图纸比较多，提供版本仅能导出PDF格式，为了更加高效的查看图纸，合理的设计和优化项目施工方案以及进行投标施工平面图绘制。请问能否提供dwg/dwf格式的施工图？

答：招标人已提供本项目PDF格式图纸，dwg/dwf格式的施工图待签订合同后提供。

2**$3、根据招标文件描述，本工程工期总日历天数为3***2日历天，开工令下发后3***2个日历日且不晚于2****6年3月1**$3日完成装修施工并具备竣工验收条件，根据工期计算器核算开工日期为2****5年5月1日，如下所示：

为方便投标阶段施工进度计划编制，请问是否可以按照“精装开工时间2****5年5月1日，精装竣工时间2****6年3月1**$3日，总工期3***2日历天”进行进度计划编排？

答：为便于投标人编制进度计划，开工日期暂定为2****5年5月1日，实际开工日期以监理人或发包人发布的开工令载明的开工日期为准。

2**$3、招标文件第2章投标须知-第1节投标须知前附表中描述计划工期：“开工令下发后3**$3个日历日且不晚于2****5年5月3**$3日完成图纸深化，并完成材料选型封样”，如下所示：

而在专用合同条款中描述：“收到中标通知书1***5日历日内完成标段内施工图纸深化、布局排版、方案优化设计、BIM模型建立、编制及确认会签工作”，如下所示：

请问深化设计时间安排具体以哪个节点要求为准？（按照开工令下发后3**$3个日历天完成深化设计，还是按照收到中标通知书1***5日历天完成图纸深化内容？）

答：本项目深化设计时间按招标文件第4章合同条款及格式第三部分专用合同条款2**$3、补充条款“2**$3.6深化设计”条款执行。招标公告及投标须知前附表中关键节点工期(1)的要求为施工样板部分深化设计内容,中标人应当于开工令下发后3**$3个日历日且不晚于2****5年5月3**$3日完成。

2**$3、为了进行样板施工部署安排，请明确第1、第2各标段装修施工样板段的具体区域位置。

答：中标单位可根据后续大面积施工需要提出装修施工样板段最小单元和具体区域位置的建议，待中标后与发包人商定明确。

2**$3、为便于更好的理解本项目的装饰内容和完成效果，请问是否可以提供本项目整体外观效果图、室内装饰效果图（包含航站楼、指廊、交通中心、大天花等重点区域）？

答：详见本答疑纪要附件1，请各投标人从福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）本答疑纪要附件中自行下载。

3**$3、请问是否可以提供本项目航站楼、指廊、交通中心、大天花等区域建筑模型文件，以便进行精装建模和BIM施工模拟内容编制？

答：中标后提供。

3**$3、请问是否可以提供8家总包单位的施工平面布置图CAD版本，以便充分了解现场材料堆放、大门设置、垂直运输、道路规划安排等内容，进行装饰工程施工部署安排？

答：详见本答疑纪要附件2，请各投标人从福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）本答疑纪要附件中自行下载。

3**$3、因本项目施工体量大，需要配备管理人员和工人数量较多。请问本项目精装修单位办公区、生活区是否由业主单位提供场地进行临设布置？如无法提供场地，请问是否可协调租用总包单位的办公区和生活区临设？

答：详见招标文件第七章第3节第1条第5款施工场地管理要求“总承包人已建设完成现场办公基地及生活区，承包人进场后就需求量应向总承包人进行协商租赁，服从总承包人整体办公、生活管理。”

3**$3、请问是否可提供总包单位关键时间节点安排，包含场地移交时间、主体封顶时间、结构闭水时间、幕墙封闭时间、高架桥通车时间？

答：场地移交时间以招标文件要求为准，主体封顶时间为2****4年5月2**$3日，屋面结构闭水和幕墙封闭计划时间为2****5年4月，高架桥通车计划时间为2****5年6月，具体以现场实际情况为准。

3**$3、请问本项目航站楼、指廊、交通中心等区域总包单位是否提供垂直运输措施提供装饰单位进行材料运输？

答：总承包单位已在现场配备相关垂直运输设施、设备，投标人自行现场踏勘，以进场后实际情况为准，装修后期因临时电梯拆除等因素，投标人如需使用正式电梯或其他运输措施，相关费用由投标人自行考虑。

3**$3、请问本项目现阶段各标段有几个施工用途的工地进出场大门？大门具体分布在哪里？各自大门的使用用途是什么？

答：本项目现阶段仅有1个施工进出场大门（货运路旁的北侧2号工地大门），后期根据高架桥通车等道路导改安排另行调整。

3**$3、本项目共有8家施工总承包单位，为便于现场施工组织对接管理，了解与各家总包单位的界面划分。请问是否可以提供本次精装招标范围对应各家总包单位施工范围的示意图，或者描述一下精装施工范围对应相关总包单位的施工范围？

答：详见本答疑纪要附件3，请各投标人从福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）本答疑纪要附件中自行下载。

3**$3、招标文件中关于质量管理目标、安全文明施工管理目标存在多处描述前后不一致，请问是否可以明确本项目质量管理目标和安全文明施工管理目标？

答：本项目投标函中的工程质量仅要求投标人按招标公告中的质量要求填写，项目实施过程中的质量管理目标、安全文明施工管理目标按招标文件及合同中的具体要求执行。

3**$3、请问是否可以本次招标范围现场航拍图和施工进度照片，以便了解场地条件和现场施工进度情况内容？

答：现场条件投标人可自行踏勘。

3**$3、请问是否可提供本次招标范围总包单位及其他相关机电、安装、消防、暖通各专业单位现阶段室内区域施工进度情况？

答：现场条件投标人可自行踏勘。

4**$3、请问是否可提供总承包单位的最新施工总进度计划，以便我司有针对性的编制装饰施工进度计划？

答：招标文件已列明本项目进度要求，投标人自行考虑编制。

4**$3、请问本项目垂直运输情况，计划提供几部室外施工电梯供中标单位使用？施工后期室外电梯拆除后，计划配置几台室内电梯提供施工单位进行垂直运输使用？

答：详见本答疑纪要第3**$3条。

4**$3、根据技术标文件编制需要，请招标人暂定具体的开工日期，便于编制进度计划。

答：详见本答疑纪要第2**$3条。

4**$3、是否有效果图，如有请提供？

答：详见本答疑纪要第2**$3条。

4**$3、是否有总包平面图，如有请提供？

答：详见本答疑纪要第3**$3条。

4**$3、计划开工日期是否为2****5年5月1日？

答：详见本答疑纪要第2**$3条。

二、本答疑纪要为本工程招标文件组成部分，原招标文件及招标公告与本答疑纪要有矛盾的，按本答疑纪要执行。

附件：1.效果图；

2.平面布置图；

3.总包施工界面划分。

元翔（福州）国际航空港有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

2****5年2月8日

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程

第1标段（施工）

补充通知（二）

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

一、补充内容如下：

1、本项目工程量清单中的“暂定咨询审核费2注册后查看0元”未列入“暂列金额”项下，需修改工程量清单及招标控制价，故将电子招标文件中工程量清单及招标控制价替换后重新发布，请各投标人及时通过福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）在本补充通知的附件中重新下载，否则自行承担后果。

2、本项目涉及投标截止时间及开标时间均更改为：2****5年3月2**$3日9时1**$3分。

二、本补充通知为本工程招标文件组成部分，原招标文件、答疑纪要、补充通知与本补充通知有矛盾的，按本补充通知执行。

元翔（福州）国际航空港有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

2***25年2月2**$3日

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程

第1标段（施工）

补充通知（三）

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

一、补充内容如下：

1、第7章《技术标准和要求》第6节第二条“二、工程要求”第“3.1.1土建工程界面”的“装修施工平面范围”中“装修单位施工范围”第1项修改为如下内容：

装修工程与总承包人施工的平面界面以施工图TIA0****0-TIA0****4中标注的范围为界，其中总承包人样板段界面以施工图（TIA0****1、TIA4****4、TIA2****3、TIA2****6、TIA0****2、TIA1****2、TIA2****2、TIA0****3、TIA6****1）中红框标注的范围内为界。相关图纸详见本补充通知附件1，请各投标人从福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）本补充通知附件中自行下载。

2、登机口进出玻璃门具体做法参照下图: 

3、应急逃生门及对应门斗具体做法以图纸A4****1 门斗大样详图（一）-A0_BIAD及A4****2 门斗大样详图（二）-A0_BIAD为准。相关图纸详见本补充通知附件2，请各投标人从福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）本补充通知附件中自行下载。

4、本工程招标工程量清单编制说明、控制价编制说明做出修改，修正后的招标工程量清单编制说明、控制价编制说明详见本补充通知附件3，请各投标人从福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）本补充通知附件中自行下载。

二、本补充通知为本工程招标文件组成部分，原招标文件、答疑纪要、补充通知、补充通知（二）与本补充通知有矛盾的，按本补充通知执行。

元翔（福州）国际航空港有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

2***25年3月6日

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程

第1标段（施工）

补充通知（四）

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

一、补充内容如下：

1、本项目工期要求更改为：总工期为2***6个日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）（1）开工令下发后3**$3个日历日且不晚于2****5年5月3**$3日完成图纸深化，并完成材料选型封样；（2）开工令下发后1***7个日历日且不晚于2****5年8月1**$3日完成基层泥水作业；（3）开工令下发后1***3个日历日且不晚于2****5年1**$3月3**$3日完成湿作业（含面层）全部工程量的7**$3%；（4）开工令下发后2***3个日历日且不晚于2****5年1**$3月3**$3日完成吊顶及墙面饰面；（5）开工令下发后2***6个日历日且不晚于2****6年1月3**$3日完成装修施工并具备竣工验收条件（预验收）；（6）2****6年2月1**$3日前竣工验收通过。上述第（4）（5）项作为本标段里程碑节点工期。

本项目招标文件中有关工期要求的内容均按上述更改，请各投标人编制投标文件时按上述要求填写投标文件相关内容。

2、本项目“第8章 投标文件格式”“第1节 资格文件”中“十九、承诺函”更改如下：

十九、承诺函

                   （招标人名称）：

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

一、我单位已充分认识本标段工程作为福建省、福州市重点建设工程项目的重要性和特殊意义，若我单位中标，我单位将在人员配置、进度管理、质量管控、内业资料等各方面强化管理、严格履约。

二、若我司中标，我司承诺拟派的项目管理团队完全满足招标文件合同条款要求，并承诺项目管理团队成员全部来自我方公司，不存在任何人员证件挂靠行为。同时我司已经充分考虑本工程建设的实际情况，保证人员按时到位，到位后，人员不再更换。若团队人员未能按时到位，或我司变更项目负责人或项目技术负责人或变更其他管理人员的，或出现施工合同约定的违约情形，无条件按照招标文件合同条款向贵司承担违约责任。

三、若我司中标，将严格按照招标文件要求向贵司提供符合要求的履约保证金，否则按照招标文件的合同条款向贵司承担违约责任。

四、若我司中标，我司承诺完全响应招标文件、答疑或澄清文件（如有）关于技术标准及要求中的所有内容。若有弄虚作假的，我司同意由贵司在推荐的品牌中按招标要求的技术参数直接选定型号采购并承担相应违约责任。

五、若我司中标，我司承诺完全响应并严格落实招标文件对本标段的工期要求，保质保量完成本标段。具体如下：（1）开工令下发后3**$3个日历日且不晚于2****5年5月3**$3日完成图纸深化，并完成材料选型封样；（2）开工令下发后1***7个日历日且不晚于2****5年8月1**$3日完成基层泥水作业；（3）开工令下发后1***3个日历日且不晚于2****5年1**$3月3**$3日完成湿作业（含面层）全部工程量的7**$3%；（4）开工令下发后2***3个日历日且不晚于2****5年1**$3月3**$3日完成吊顶及墙面饰面；（5）开工令下发后2***6个日历日且不晚于2****6年1月3**$3日完成装修施工并具备竣工验收条件（预验收）；（6）2****6年2月1**$3日前竣工验收通过。

上述节点逾期的，我司除应按招标文件合同条款承担违约责任外，如贵司选择解除本标段施工合同的，我司无条件同意：(1)在贵司发出书面解除通知之日起本标段施工合同解除；(2)我司无条件接受并配合有利于本标段按期竣工验收合格的任何方案。工期节点逾期的相关经济损失、赔偿责任及不利后果均由我司承担。

六、若我司中标，我司承诺材料、设备应按经发包人、监理人及总包人审批的进场计划按时进场。对于本标段的主要材料进场计划，承诺如下：

（1）开工（以监理单位或发包人签发的开工令为准，下同）后3**$3个日历天内向总承包人、监理人及发包人提供瓷砖、配电箱箱体的采购合同，并承诺首批瓷砖、配电箱箱体不晚于开工后9**$3个日历天内进场，开工后1***0个日历天内到货比例不少于8**$3%，开工后2***0个日历天内到货比例为1***0%；

（2）开工后3**$3个日历天内向总承包人、监理人及发包人提供铝板（包含蜂窝板、瓦楞板、铝条板、铝单板等）、GRG的采购合同，并承诺首批铝板（包含蜂窝板、瓦楞板、铝条板、铝单板等）、GRG不晚于开工后1***0个日历天进场，开工后1***0个日历天内到货比例不少于8**$3%，开工后2***0个日历天内到货比例为1***0%；

（3）开工后1***0个日历天内向总承包人、监理人及发包人提供花岗岩、大理石、环氧磨石、岗石的采购合同，并承诺首批花岗岩、大理石、环氧磨石、岗石不晚于开工后3**$3个日历天进场，开工后1***0个日历天内到货比例不少于8**$3%；开工后2***0个日历天内到货比例为1***0%；

（4）开工后3**$3个日历天内向总承包人、监理人及招发包人提供玻璃、灯具的采购合同，并承诺首批玻璃、灯具不晚于开工后1***0个日历天进场，开工后2***0个日历天内到货比例不少于8**$3%，开工后2***0个日历天内到货比例为1***0%；

（5）开工后3**$3个日历天内向总承包人、监理人及发包人提供不锈钢的采购合同，并承诺首批不锈钢不晚于开工后1***0个日历天进场，开工后2***0个日历天内到货比例不少于8**$3%，开工后2***0个日历天内到货比例为1***0%；

（6）开工后3**$3个日历天内向总承包人、监理人及发包人提供定制类材料的采购合同，并承诺首批定制类材料不晚于开工后2***0个日历天进场，开工后2***0个日历天内到货比例不少于8**$3%，开工后2***0个日历天内到货比例为1***0%；

我司理解并接受发包人有权根据工程实施情况调整相关材料、设备的进场时间。上述节点逾期的，相关经济损失、赔偿责任及不利后果均由我司承担，且无条件服从发包人采取的补救措施。

七、我司确认并同意，因本承诺书及施工合同产生的任何争议，经协商仍无法解决的，按照施工合同约定提交厦门仲裁委员会处理，并同意适用简易程序，由一名仲裁员组成仲裁庭审理。

本承诺书对我司具有法律约束力，我司保证不会以任何理由撤销。本承诺书不构成发包人减免我司违约责任的理由。本承诺书作为本标段施工合同的补充，对于本承诺书内容与本标段施工合同，发包人有权从严执行，我司同意对此无任何异议。

投标人名称： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （盖章）

日期： 年 月 日

3、本项目涉及投标截止时间及开标时间均更改为：2****5年3月2**$3日9时1**$3分。

二、本补充通知为本工程招标文件组成部分，原招标文件、答疑纪要、补充通知、补充通知（二）、补充通知（三）与本补充通知有矛盾的，按本补充通知执行。

元翔（福州）国际航空港有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

2***25年3月1**$3日

关于“福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段（施工）”暂停招投标活动的通知

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

各投标人：

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段（施工）于2***25年3月2**$3日上午0**$3时1**$3分在福州市长乐区公共资源交易服务中心和晋江市工程交易中心开标、评标，并于2***25年4月2日在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggz yjyfwzx.cn/）、福州市建设工程招标投标信息网（https://fzzbt.portal.zhiguangong.com/）、中国采购与招标网（http: //www.chinabidding.com.cn） 发布了中标候选人公示，在公示期间收到个人关于本项目的异议书，根据《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十四条，在作出答复前，暂停本项目的招投标活动，后续处理情况请各投标人及时关注以上网站的通知。

特此通知！

                                    招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司

                                          招标代理机构： 福建昇华工程造价咨询有限公司

                                                日期：2***25年4月8日

关于“福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段（施工）”招投标活动

有关事项的通知

各投标人：

福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段（施工）（招标项目编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1）于2****5年3月2**$3日上午9时1**$3分（北京时间）在福州市长乐区公共资源交易服务中心依法举行招投标活动，并于2****5年4月2日发布中标候选人公示，公示期间收到个人对于中标候选人公示的异议函。我单位已于2****5年4月9日对异议函作出回复，现将恢复招投标活动，发布中标结果公示。

请各投标单位及时关注福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）、福州市建设工程招标投标信息网（https://fzzbt.portal.zhiguangong.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）上关于本项目的公示情况。

元翔（福州）国际航空港有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

2****5年4月11日

中标候选人公示

（适用于综合评估法）

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

本招标项目于2****5年 3月 2**$3日 9时1**$3分在 第二开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段（施工）

招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司

建设规模：主要包括T2航站楼主楼工程0米层、5.6米层、1**$3米层、1**$3.8**$3米层及大天花，高架桥与T2航站楼连桥地面石材，T1航站楼自动步道利旧区及T2航站楼通往交通中心的1座全封闭连廊，装修面积约为9.3**$3万㎡，投资额约1.9**$3亿

招标方式：公开招标

2、评标办法

评标办法：综合评估法

评标参数：K=8.2**$3%、C=0.4

3、唱标记录

 

序号	投标单位 名称	投标文件密封情况	投标总报价（元）	工期 （日历天）	工程质量	有效信用综合排名	有效信用总分	项目 负责人	总分	备注
1	中国建筑一局（集团）有限公司	完整	1注册后查看6**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	李坦 京1***1注册后查看2注册后查看0**$3	9**$3.8**$3
2	北京建工集团有限责任公司	完整	1注册后查看8**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	周朕 京1***1注册后查看2注册后查看7**$3	/
3	中国建筑第六工程局有限公司	完整	1注册后查看3**$3.5**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	隋昕 津1***1注册后查看2注册后查看1**$3	9**$3.0**$3
4	中国二十二冶集团有限公司	完整	1注册后查看9**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格。	/	/	张莎 冀1***6注册后查看2注册后查看0**$3	/
5	上海市建筑装饰工程集团有限公司	完整	1注册后查看5**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格。	/	/	毛冬军 沪1***0注册后查看2注册后查看6**$3	/
6	中建八局装饰工程有限公司	完整	1注册后查看6**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格，工程质量达到优良工程（优良工程标准：GB/T5注册后查看5-2****6《建筑工程施工质量评价标准》），确保本工程获得“鲁班奖”；航站楼须达到绿色建筑三星要求。	/	/	崔仕好 沪1***1注册后查看2注册后查看3**$3	9**$3.5**$3
7	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	完整	1注册后查看9**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	周皓晨 苏1***2注册后查看2注册后查看2**$3	9**$3.8**$3
8	浙江亚厦装饰股份有限公司	完整	1注册后查看1**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	汪昶 浙1***3注册后查看2注册后查看7**$3	9**$3.5**$3
9	福建建工集团有限责任公司	完整	1注册后查看9**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	林榕 闽1***5注册后查看2注册后查看7**$3	9**$3.8**$3
1**$3	厦门辉煌装修工程有限公司	完整	1注册后查看8**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	杨胜华 闽1***5注册后查看2注册后查看8**$3	9**$3.9**$3
1**$3	中建五局装饰幕墙有限公司	完整	1注册后查看5**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格。	/	/	夏荣贵 湘1***1注册后查看2注册后查看0**$3	9**$3.1**$3
1**$3	广东省美术建设集团有限公司	完整	1注册后查看3**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	程玮 粤1***4注册后查看2注册后查看6**$3	/
1**$3	中建深圳装饰有限公司	完整	1注册后查看7**$3.0**$3	3***4	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	李瑞昶 粤1***4注册后查看2注册后查看0**$3	/
1**$3	深圳市万德建设集团有限公司	完整	1注册后查看7**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	徐莉清 粤1***4注册后查看2注册后查看6**$3	/
1**$3	广东世纪达建设集团有限公司	完整	1注册后查看4**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	霍剑峰 粤1***4注册后查看2注册后查看3**$3	9**$3.5**$3
1**$3	正达建设有限公司	完整	1注册后查看9**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格	/	/	顾宇宏 浙1***3注册后查看2注册后查看6**$3	9**$3.1**$3
1**$3	南京国豪装饰安装工程股份有限公司	完整	1注册后查看0**$3.0**$3	2***6	在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格。	/	/	张玉静 苏1***2注册后查看2注册后查看5**$3	8**$3.9**$3

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	修正前报价(元)	修正后报价(元)	修正原因	修正依据	备注
						/	/	/	/	/

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称	评审结果	原因	依据	备注
					北京建工集团有限责任公司	不通过	投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）	业绩不满足招标文件要求
中国二十二冶集团有限公司	不通过	投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）	业绩不满足招标文件要求
上海市建筑装饰工程集团有限公司	不通过	投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）	业绩不满足招标文件要求
广东省美术建设集团有限公司	不通过	投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）	业绩不满足招标文件要求
深圳市万德建设集团有限公司	不通过	投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）	业绩不满足招标文件要求
中建深圳装饰有限公司	不通过	投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求	工期不符合招标文件要求

6、中标候选人及其投标文件相关内容

第1中标候选人名称： 中建八局装饰工程有限公司

项目负责人： 崔仕好（沪1***1注册后查看2注册后查看3**$3）

工期： 2***6

工程质量： 在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格，工程质量达到优良工程（优良工程标准：GB/T5注册后查看5-2****6《建筑工程施工质量评价标准》），确保本工程获得“鲁班奖”；航站楼须达到绿色建筑三星要求。

投标总价： 1注册后查看6**$3.0**$3 元

类似工程业绩情况：

项目编号	项目名称	建设地点	合同信息		竣工验收备案信息或竣工验收信息								建设单位	备注
			合同金额（万元）	施工合同标注项目负责人	竣工备案编号	竣工验收证明材料标注项目负责人	实际造价（万元）	实际面积（平方米）	其他工程特征指标	工程质量	实际开工日期	实际竣工验收日期
2***0注册后查看5注册后查看0**$3	沈阳万博材料研究中心项目一期室内装饰装修工程	辽宁省沈阳市浑南区创新路2***0号	2注册后查看7.6注册后查看7	崔仕好	2***0注册后查看5注册后查看0**$3-JX-0***1	崔仕好	2注册后查看7.6**$3	1注册后查看9.2**$3	/	合格	2****2年3月 5日	2****3年6月3**$3日	沈阳万博开发建设有限公司
4***0注册后查看0注册后查看8**$3	深圳中学（泥岗校区）建设工程项目装修及室外工程Ⅰ标段	深圳市罗湖区泥岗西路1****8号	1注册后查看2.2注册后查看5	张维成	4***0注册后查看0注册后查看8**$3-JX-0***6	张维成	1注册后查看2.2**$3	5注册后查看0	/	2****1年广东省优秀建筑装饰工程奖	2****9年4月1日	2****0年8月2**$3日	深圳市建筑工务署工程管理中心
4***0注册后查看9注册后查看7**$3	深圳宝安国际机场卫星厅装饰装修专业工程	深圳宝安国际机场T3航站楼	3注册后查看3.1**$3	易德春	4***0注册后查看9注册后查看7**$3-JX-0***4	易德春	3注册后查看3.1**$3	2注册后查看5.3**$3	/	鲁班奖	2****9年1**$3月3**$3日	2****1年5月2**$3日	深圳市机场股份有限公司

第2中标候选人名称： 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

项目负责人： 周皓晨 苏1***2注册后查看2注册后查看2**$3

工期： 2***6

工程质量： 在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格

投标总价： 1注册后查看9**$3.0**$3 元

类似工程业绩情况：

项目编号	项目名称	建设地点	合同信息		竣工验收备案信息或竣工验收信息								建设单位	备注
			合同金额（万元）	施工合同标注项目负责人	竣工备案编号	竣工验收证明材料标注项目负责人	实际造价（万元）	实际面积（平方米）	其他工程特征指标	工程质量	实际开工日期	实际竣工验收日期
3***0注册后查看9注册后查看1**$3	新建国际社区(暂命名)A楼及B楼装饰工程	常熟高新技术产业开发区羿家北路以南、羿家中路以西	2注册后查看8.8注册后查看7	祁德曙	3***0注册后查看9注册后查看0**$3-JX-0***4	祁德曙	2注册后查看8.8****1	7注册后查看8.0**$3	装饰装修面积：5注册后查看5平方米	合格	2****2-0**$3-0**$3	2****3-0**$3-1**$3	常熟昆承发展投资有限公司
3***0注册后查看0注册后查看3**$3	文教投新建西交利物浦大学太仓校区教学区项目装修工程一标段	太仓市高新区	1注册后查看0.2注册后查看4	朱洪磊	3***0注册后查看0注册后查看0**$3-JX-0***8	朱洪磊	1注册后查看0.2****4	7注册后查看1.0**$3	装饰装修面积：7注册后查看1.0**$3平方米	合格	2****1-0**$3-0**$3	2****2-0**$3-1**$3	太仓市文化教育投资集团有限公司
3***0注册后查看0注册后查看0**$3	河海大学长荡湖大学科技园（一期）项目装饰装修分包工程一标段	长荡湖北侧，东至金山路、南至河海大道、西至丹桂路、北至沪武高速	2注册后查看3.5注册后查看1	夏正强	3***0注册后查看0注册后查看0**$3-JX-0***8	夏正强	2注册后查看3.5****1	1注册后查看9.5**$3	装饰装修面积：1注册后查看2.9**$3平方米	合格	2****2-0**$3-1**$3	2****3-0**$3-0**$3	江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理委员会、江苏长荡湖旅游控股有限公司
3***0注册后查看4注册后查看0**$3	苏地2****0-WG-4**$3号项目C、D地块酒店装修工程	苏州市高新区玉山路北、长江路西、狮子山以南	1注册后查看8.2注册后查看8	周皓晨	3***0注册后查看4注册后查看0**$3-JX-0***3	周皓晨	1注册后查看8.3	5注册后查看1.0**$3	平台实际面积：5注册后查看1.0**$3平方米	合格	2****3-0**$3-1**$3	2****3-1**$3-0**$3	苏州市盛澜美科房地产有限公司

第3中标候选人名称： 广东世纪达建设集团有限公司

项目负责人： 霍剑峰、粤1***4注册后查看2注册后查看3**$3

工期： 2***6

工程质量： 在符合设计要求和国家施工质量验收标准的前提下，保证本工程一次性验收合格

投标总价： 1注册后查看4**$3.0**$3 元

类似工程业绩情况：

项目编号	项目名称	建设地点	合同信息		竣工验收备案信息或竣工验收信息								建设单位	备注
			合同金额（万元）	施工合同标注项目负责人	竣工备案编号	竣工验收证明材料标注项目负责人	实际造价（万元）	实际面积（平方米）	其他工程特征指标	工程质量	实际开工日期	实际竣工验收日期
4***2注册后查看3注册后查看0**$3	中山翠亨新区生物医药智创中心装修（药创院专用物业）EPC总承包	中山市翠亨新区西二围	1注册后查看2.7****6	霍剑峰	4***2注册后查看3注册后查看0**$3-JX-0***1	霍剑峰	1注册后查看2.7****6	1注册后查看9.4	/	合格	2****2.1**$3.2**$3	2****3.8.3**$3	中山翠亨建汇产业园开发有限公司	/
4***0注册后查看6注册后查看0**$3	佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目医疗工程及一标段室内装修工程	佛山市南海区狮山镇小塘桂丹路与三环路交界处	2注册后查看5	唐斐	4***0注册后查看6注册后查看0**$3-JX-0***1	唐斐	2注册后查看5	8注册后查看3.5**$3	/	合格	2****0.7.1	2****1.1**$3.1	佛山市南海区人民医院	/

7、公示时间

公示期为:2****5年4月2日 至2****5年4月7日

8、联系方式

招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司

联系人：陈幼娥，联系电话：1***8注册后查看5****8  

办公地址：福州市长乐区福州长乐国际机场  

邮政编码：  /  ，传真：  /  

招标代理：福建昇华工程造价咨询有限公司

联系人：于小燕、林晓龙、李珏，联系电话：0****1-8注册后查看2  

办公地址：福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦三层  

邮政编码：3注册后查看1，传真：0****1-8注册后查看2  

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称：福州市长乐区住房和城乡建设局

办公地址：福州市长乐区文武砂街道文松路6***6号  

联系电话：0****1-2注册后查看6  

日期：2****5年4月2日

中标结果公示

招标编号：E3***0注册后查看1注册后查看1注册后查看1

本招标项目于2****5年 3月 2**$3日 9时1**$3分在 第二开标室开标，已由评标委员会评审完毕，招标人按规定确定了中标人，现将中标结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：福州长乐国际机场二期扩建工程机场工程航站区工程装修工程第1标段（施工）

招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司

建设规模：主要包括T2航站楼主楼工程0米层、5.6米层、1**$3米层、1**$3.8**$3米层及大天花，高架桥与T2航站楼连桥地面石材，T1航站楼自动步道利旧区及T2航站楼通往交通中心的1座全封闭连廊，装修面积约为9.3**$3万㎡，投资额约1.9**$3亿

招标方式：公开招标

2、评标委员会成员名单及评标办法

招标人评委：孙睿 李冰兵

专家评委：张锦宇 陈玉平 王建兴 卢丽玲 孔庆婉

评标办法：综合评估法

评标参数：K=8.2**$3%，C=0.4

3、中标人及其投标文件相关内容

中标人名称：中建八局装饰工程有限公司

项目负责人：崔仕好（沪1***1注册后查看2注册后查看3**$3）

中标金额： 1注册后查看6**$3.0**$3元

4、公示时间

公示期为:2****5年4月1**$3日 至2****5年4月2**$3日

5、联系方式

招标人：元翔（福州）国际航空港有限公司

联系人：陈幼娥 ，联系电话：1***8注册后查看5****8    

办公地址：福州市长乐区福州长乐国际机场    

邮政编码：/，传真：/    

招标代理：福建昇华工程造价咨询有限公司

联系人：于小燕、林晓龙、李珏，联系电话：0****1-8注册后查看2    

办公地址：福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦三层    

邮政编码：3注册后查看1，传真：0****1-8注册后查看2    

监督机构名称：福州市长乐区住房和城乡建设局

办公地址：福州市长乐区文武砂街道文松路6***6号    

联系电话：0****1-2注册后查看6    

日期：2****5年4月1**$3日